Compres i Contractacions: Contractació obres del projecte executiu de la biblioteca Antoni Comas

 

Mataró, 28 de setembre de 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El present contracte té per objecte la contractació de les obres del projecte executiu de la biblioteca Antoni Comas a Mataró.

 

2. El pressupost, els plànols, l’estudi bàsic de seguretat i salut, les condicions tècniques generals i demés documents inclosos al projecte d’obres abans expressat, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 14/09/2009, revestiran caràcter contractual, per la qual cosa hauran d’ésser signats en prova de conformitat per l’adjudicatari en l’acte mateix de la formalització del contracte.

 

3. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

 

 

El contracte té naturalesa administrativa i es regirà per aquest plec, el plec de prescripcions tècniques i per les normes contingudes en :

 

a)       El plec de clàusules administratives generals, aprovat pel Ple de 14 de setembre de 1995, publicat al BOP núm. 162, de data 8 de juliol de 1995, i modificat per acord del Ple de data 2 d’abril de 1998 i publicat en el BOP núm. 35, de data 10 de febrer de 1998, en tot en que no s’oposi a la nova Llei de contractes del sector públic.

b)       La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

c)       El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, , en tot en que no s’oposi a la nova Llei de contractes del sector públic.

d)       La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

e)       El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

f)        El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

g)       El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

h)        La regulació especifica de la Generalitat de Catalunya.

i)         La normativa sobre Seguretat i Salut en el treball, bàsicament recollida en la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals i, en particulars, el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

j)         Les bases d’execució del pressupost vigents.

k)       la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

 

2. L’Ajuntament tindrà sempre la prerrogativa de dirigir els treballs, d’interpretar el que s’havia convingut, de modificar la prestació segons convingui i de suspendre la seva execució per causa d’interès públic.

 

3. La jurisdicció contenciós administrativa serà la competent per conèixer les qüestions litigioses sorgides en relació amb el contracte, i l’adjudicatari se sotmetrà amb renúncia expressa a qualsevol fur o privilegi, a les Sales d’aquesta jurisdicció amb seu a Barcelona.

L’import màxim fixat per a l’adjudicació del contracte es el de fins a 3.812.567,65 euros, IVA no inclòs.

 

Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient a la partida 40200/46342K/60100 dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2010 a 2012 per a fer front a les despeses derivades de la present contractació.

 

Aquesta actuació rebrà suport econòmic de la Generalitat de Catalunya dins el Projecte d’intervenció integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador en el marc de la Llei de barris; i de la Diputació de Barcelona, dins del Pla de concertació, xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.

 

 

Aquest contracte seguirà la tramitació ordinària, i s’adjudicarà per procediment obert, de conformitat amb el que disposa l’art. 122.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

 

És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local, d’acord amb el Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig.

 

El perfil de contractant de l’Ajuntament de Mataró es pot consultar a l’adreça www.mataro.cat.

 

 

El termini màxim previst per a l’execució de l’obra serà de 21 mesos, a comptar des del dia següent a la data de formalització de l’acta de comprovació del replantejament si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data de la notificació esmentada.

 

 

1. Les proposicions per prendre part en la present licitació es p resentaran en el Registre General de l’Ajuntament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, ubicada en la planta baixa de la Riera, 48, de les 9 a les 19 hores, durant el termini de 26 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al BOP de la província de Barcelona. Si cal efectuar el tràmit de validació de l’escriptura de designació del legal representant pel Servei de Compres i Contractacions, aquest servei romandrà obert de dilluns a divendres tots els dies hàbils, de 9.00 a 14.00 hores.

 

2. Tanmateix es podran presentar les proposicions a les oficines de Correus, dintre del termini i horari abans esmentat, si bé caldrà comunicar aquest particular mitjançant fax al Servei de Compres i Contractacions, amb tel. 93.758.22.04 i fax. 93.758.21.62, o bé per correu electrònic a fgarcia@ajmataro.cat.

 

3. La presentació de les propostes es farà de la següent manera:

 

A) En sobre tancat en el que es farà constar: "Sobre núm. 1, documentació i referències per a prendre part en el procediment per a l’adjudicació de les obres del projecte executiu de la biblioteca Antoni Comas a Mataró, que presenta l'empresa ........................." i en el que s'inclourà la següent documentació:

 

a) Si és persona física: fotocòpia del DNI.

 

b) Si és persona jurídica: escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre Mercantil i validada per l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació (aquest tràmit comporta el pagament d’una taxa d’import 17’98 €) i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.

 

c) Declaració responsable, efectuada per la persona física o el legal representant si es tracta de persona jurídica, de no trobar-se incurs en causa de prohibició de contractar amb una administració pública, conforme al previst a l’article 49 de la Llei de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració Local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu.

 

d) Certificat de classificació com a empresa contractista d’obres:

 

Grup C, subgrup 2, categoria e

Grup C, subgrup 4, categoria e

Grup C, subgrup 9, categoria e

Grup I, subgrup 9, categoria e

 

e) Garantia provisional a favor de l’Ajuntament de Mataró per import de 76.251,35 €, equivalent al 2% del preu fixat com a màxim per a l’adjudicació de l’obra. Si la garantia es porta a terme mitjançant lliurament en metàl·lic, l’ingrés s’haurà d’efectuar a la Caixa de Girona, al núm. de compte 2030.0121.21.311001000.8. Caldrà aportar al sobre núm. 1 el comprovant que aquesta entitat bancària lliurarà al licitador per adjuntar a la plica. Així mateix es podrà efectuar la garantia provisional en metàl·lic mitjançant transferència efectuada amb qualsevol altra entitat bancària, a favor de l’esmentada Caixa de Girona al núm. de compte abans esmentat, essent que en aquest últim cas caldrà efectuar comunicació a la Tresoreria Municipal, mitjançant fax al núm. 93.758.21.62., comunicació en la que s’haurà de remetre còpia del document d’ingrés de garantia, degudament segellat per l’entitat bancària que hagi ordenat la transferència. Caldrà així mateix aportar una còpia d’aquest document d’ingrés al sobre núm. 1. En cas de que la garantia es dipositi mitjançant aval bancari o mitjançant contracte de crèdit i caució, caldrà igualment aportar aquest document en el sobre núm. 1.

 

Aquest document de constitució de la garantia provisional es considera essencial, de forma que la Mesa de Contractació exclourà les propostes efectuades sense que s’hagi constituït l’esmentada garantia provisional.

 

f) Per a empreses estrangeres, la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de manera directa i indirecta pugui donar lloc el contracte, amb renúncia, en el seu cas, el fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li al licitant.

 

g) Documentació justificativa de la contractació de pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil per l’activitat desenvolupada, amb acreditació igualment del seu vigor i vigència en la data en que es formula la proposta.

 

h) Justificant de trobar-se al corrent del pagament de l’IAE, en l’epígraf que es faculti per contractar, i declaració efectuada pel legal representant o per la persona física que faci la proposta respecte del corrent pagament dels impostos estatals i de quotes de la Seguretat Social, essent que per al cas de que resultés proposada com a adjudicatària de la contractació caldrà l’aportació, dintre del termini de 3 dies hàbils, dels corresponents certificats positius per manca de deutes emesos per la Seguretat Socials i l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

 

De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren. En aquest cas haurà d’acompanyar-se una declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat no han experimentat variació.

 

B) Un segon sobre, igualment tancat, en què es farà constar “Sobre núm. 2, proposició econòmica per prendre part en el concurs per a l’adjudicació de les obres del projecte executiu de la biblioteca Antoni Comas a Mataró, que presenta l’empresa “……………………..”, ajustat al model següent:

 

 

Jo ................................... amb DNI núm. .............................. en nom propi (o en representació de..................) amb capacitat jurídica i d’obrar, interessat a prendre part en el procediment per a l’adjudicació de les obres del projecte executiu de la biblioteca Antoni Comas a Mataró

 

FAIG CONSTAR:

 

a. Que ofereixo el preu de....................................... ...(en lletres) euros, al qual s’haurà d’aplicar un ...... % en concepte d’IVA, i que suposa una baixa del ..................% sobre el preu del contracte.

 

b. Que accepto totes les clàusules dels plecs d’aquesta contractació i que reuneixo totes les condicions exigides per a contractar amb l’Administració local.

 

c. Que acompanyo Pla d’Execució dels Treballs i Pla de Mobilitat, a fi de que siguin valorats segons el previst a la clàusula desena del present plec.

 

(lloc, data i signatura del licitador).

 

Els documents i dades presentats per les empreses licitadores es consideraran de caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la lleial competència entre les empreses del sector o bé estiguin compreses en les prohibicions establertes en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Les empreses licitadores hauran d’indicar, mitjançant una declaració complementària, quins documents i dades presentades són, al seu parer, susceptibles de ser considerats confidencials.

 

D’acord amb el previst a l’art. 131 de la Llei 30/2007, no s’admeten variants, per la qual cosa la Mesa de Contractació exclourà al licitador que presenti variants o alternatives a la prestació del servei objecte de contractació.

 

 

La Mesa de Contractació estarà constituïda pels membres designats per Decret d’Alcaldia numero 5772/2007, de 27 de juny, modificat per decret núm. 4830/2008, de 9 de juny.

 

 

L'obertura de pliques tindrà lloc en la Sala Gran del primer soterrani del C/ El Carreró, 13-15, de Mataró, a les 9 hores del dijous de la setmana següent a aquella en què es compleixi el termini de presentació de proposicions. En cas de coincidir l'esmentat dijous en festiu, l'obertura se celebrarà el següent dia hàbil a la mateixa hora.

 

El president de la Mesa ordenarà l'obertura dels sobres núm. 1 i el secretari certificarà la relació de documents que figuren en cada un d'ells.

 

Si la Mesa observés defectes materials en la documentació presentada, podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies, a fi que el licitador esmeni l'error.

 

Davant la Mesa constituïda i en la manera indicada en la clàusula anterior, es realitzarà l'acte d'obertura dels sobres núm. 2, que serà públic i en el que es donaran per citats els licitadors.

 

En aquest acte seran refusades les proposicions no ajustades als documents que amb caràcter obligatori s'estableixen en la clàusula 7a que impliquin incompliment dels requisits de capacitat i idoneïtat.

 

 

Dins del termini màxim de dos mesos, comptats des del següent dia al de l'obertura de pliques, l'Ajuntament adoptarà un acord d'adjudicació provisional a favor de la proposició més avantatjosa, sense atendre exclusivament a l'oferta econòmica, o declarar deserta la contractació.

 

Els criteris de valoració de les ofertes seran els següents:

 

Ø      Fins a un 70% l’oferta econòmica;

Ø      Fins a un 15% el Pla d’Execució dels Treballs (amb justificació de fases en funció de les característiques de l’entorn, activitats d’obra i termini d’execució).

Ø      Fins a un 15% el Pla de Mobilitat dels vianants i vehicles afectats en les diverses fases de l’obra i a les millores en la reducció de les molèsties (sorolls, circulació, pols, neteja i vigilància de l’obra, etc.).

 

A tots els efectes s’entendrà que les ofertes que formulin els contractistes comprendran, a més dels preus unitaris, totes les despeses que el contractista ha de realitzar per al compliment de les prestacions contractades com són: les despeses generals, les financeres, les de transports i desplaçaments, les d’assegurances, el benefici industrial, els honoraris de direcció facultativa, sempre que estiguin previstos en el projecte d’obres, els drets de connexió d’aigua o d’electricitat, comptadors d’obres, cartells d’obres, i les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular les derivades de l’elaboració i de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut, i els honoraris corresponents, si s’escau. Igualment s’entendran inclosos els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció dels permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra.

 

La valoració de l’Estudi de Seguretat i Salut en el treball o, si s’escau, de l’estudi bàsic sobre les despeses previstes per a la seva aplicació i execució no podrà alterar-se en el procés de contractació.

 

Sempre que la proposició iguali en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base a l'adjudicació, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte la proposició presentada per aquella empresa, pública o privada, que en el moment d'acreditar la solvència tècnica, acrediti alguna de les següents circumstàncies:

 

a) Que té relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2%,

b) Que acrediti un índex de sinistralitat inferior al de la mitjana del sector o mecanismes d'avaluació per part de les persones que hi treballen (enquestes de satisfacció per exemple).

c) Que es tracta d’una empreses dedicada específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, regulades a la disposició addicional novena de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l’increment de l’ocupació i la millora de la seva qualitat.

 

L’adjudicació provisional es notificarà als licitadors i es publicarà en el perfil de contractant d’aquest Ajuntament. En el termini de quinze dies hàbils comptats des de l’endemà d’aquesta publicació, els interessats podran sol·licitar informació dels motius del rebuig de la seva proposició i de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació en favor seu, informació que se’ls facilitarà en el termini de cinc dies a partir de la recepció de la petició.

 

Igualment, dintre d’aquest termini de quinze dies hàbils l’adjudicatari haurà de constituir una garantia d’un 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, i aportar certificats positius per manca de deutes, emesos per la Tresoreria de la Seguretat Social i per l'Agència Estatal Tributària.

 

Dins els deu dies hàbils següents a aquell en què expiri el termini de quinze dies assenyalat en l’apartat anterior, i sempre que l’adjudicatari hagi constituït la garantia definitiva, l’adjudicació provisional s’elevarà a definitiva, notificant-se al licitadors i publicant-se en el perfil de contractant, als efectes previstos a l’article 137 de la Llei 30/2007.

 

 

Atès que el projecte executiu de la biblioteca Antoni Comas a Mataró, va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 14/09/2009, es sotmet l’adjudicació del present contracte per a l’execució de les obres incloses al projecte abans esmentat a la condició suspensiva d’aprovació definitiva del projecte, en tant que al mateix se li ha de donar el tràmit d’informació pública previst a l’art. 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l’art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

 

L’adjudicatari estarà obligat al pagament de:

 

1. L’import dels anuncis i de totes les despeses que derivin del contracte i de la seva formalització. L’anunci de publicació de la licitació pública per a aquesta contractació al BOP de Barcelona ascendeix a l’import de 200,00 €, aproximadament.

 

2. Les despeses de confecció, trasllat i instal·lació de tres rètols de les obres, el municipal, el de la Llei de barris i el de la Diputació de Barcelona. Així mateix, en el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establirà a càrrec del contractista tota la senyalització necessària durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran els corresponents senyals vigents establerts pels òrgans autonòmics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents.

 

L’adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o, si s’escau, de l’estudi bàsic, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en els termes que preveu la normativa general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs d’execució d’obres.

 

En el cas que l’adjudicatari sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració d’aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent en matèria de seguretat i salut que consideri oportú, sense que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte.

 

En tot cas, durant l’execució dels treballs l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels principis generals aplicables a l’execució de l’obra previstos a la normativa general esmentada al primer apartat, i a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria per part de la Direcció facultativa i de les unitats de la Corporació promotores de les obres.

 

El contractista haurà de lliurar a la Corporació cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte. El Pla haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i pel cap de la unitat promotora de les obres, i elevat a l’òrgan competent per a la seva aprovació. En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la Unitat promotora, es requerirà al contractista perquè en un nou termini de deu dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents, esmenes la realització de les quals estarà condicionada l’aprovació del Pla.

 

 

El contractista haurà de comunicar per escrit a aquesta Corporació tots els subcontractes que pretengui dur a terme amb tercers, justificant en la seva petició la necessitat teòrica de la subcontractació, que en cap cas suposarà la simple prestació personal sense especialització prèvia, ni prestamisme personal encobert. Així mateix, el contractista haurà de comunicar la partida o partides d’obra sobre les que se sol·licita la subcontractació, la valoració a què ascendeixen aquestes partides que en cap cas podrà superar el 50 % del preu ofert pel licitador.

 

Aquesta comunicació haurà de contenir les dades següents:

 

- Identificació del subcontractista

- Determinació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista

- Import de les prestacions subcontractades

- Declaració subscrita pel subcontractista formulada davant el Registre d’empreses Acreditades del compliment dels requisits establerts per la subcontractació en l’art. 41 i 2.a de la Llei reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció (Llei 32/2006 de 18 d’octubre)

- Acreditació de la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA)

 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari vigilar l’estricte compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la sucontractació en el sector de la construcció, especialment de l’existència del llibre de subcontractació en l’obra degudament complimentat i la no superació dels nivells de subcontractació autoritzats, així com del compliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social exigibles a tots els subcontractistes.

 

L’incompliment de la normativa citada per part d’algun dels que intervenen en el procés d’execució de l’obra objecte del contracte que regula el present plec, serà considerat incompliment contractual greu.

 

Les responsabilitats que poguessin reclamar-se solidàriament o subsidiàriament a l’Ajuntament per incompliment de l’adjudicatari o d’algun dels subcontractats de les obligacions derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, de les establertes en la normativa laboral, fiscal o de Seguretat Social seran repetides en concepte d’indemnització a l’adjudicatari per l’Ajuntament.

 

 

1. El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

 

El contractista, subcontractista, o si s’escau, el treballador autònom, està obligat durant l’execució de l’obra a complir els principis d’acció preventiva recollits en l’art 15 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, que desenvolupa a l’efecte dels treballs o activitats i que assumeixi les obligacions contingudes en els art. 10, 11 i 12 del RD. 1627/1997, de 24 d’octubre.

 

2. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre la seguretat per part del personal tècnic designat per això no implicarà cap responsabilitat per la Corporació contractant.

 

3. La corporació podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment el compliment e les esmentades obligacions.

 

1. El compliment defectuós de la prestació objecte del contracte podrà comportar l’aplicació de penalitats, que hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10 % del pressupost del contracte.

 

2. El contractista incorrerà en mora, sense necessitat d’interpel·lació per l’incompliment de termini total o dels terminis parcials assenyalats per causa no desitjada de força major.

 

L’incompliment del termini d’execució, sempre que ho fos per causa imputable a l’adjudicatari, facultarà l’Administració perquè pugui discrecionalment, ponderant els perjudicis ocasionats pel retard, resoldre el contracte amb pèrdua de la fiança o optar per l’aplicació de les penalitats previstes a l’article 196. 2 de la Llei 30/2007.

 

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent del preu del contracte, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a resoldre’l o acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.

 

El termini de garantia de l’obra serà de 12 mesos comptats a partir de la signatura de l’acta de recepció de les obres, període durant el qual seran per compte i risc del contractista la conservació i entreteniment de les obres.

 

 

El contracte es clourà a risc i ventura del contractista sense que aquest tingui cap dret a la revisió de preus.

 

1. Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que, sent conformes amb el que estableix l’article 202 de la Llei de contractes del sector públic, produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o substitució d’una classe de fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una de les compreses en el contracte, sempre que no es trobin en els supòsits que preveu la lletra e) de l’article 220 del mateix text legal. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no té dret a reclamar cap indemnització.

 

2. Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no compreses en el projecte o les seves característiques difereixin substancialment d’aquelles, els preus d’aplicació d’aquestes els ha de fixar l’Administració, prèvia audiència del contractista pel termini mínim de tres dies hàbils. Si aquest no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les pot contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagi fixat o executar-les directament.

 

3. Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte, ha d’obtenir de l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar l’expedient corresponent, que s’ha de substanciar amb caràcter d’urgència amb les actuacions següents:

 

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.

b) Audiència del contractista, pel termini mínim de tres dies.

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, com també de les despeses complementàries que siguin necessàries.

 

No obstant això, es poden introduir variacions sense necessitat de l’aprovació prèvia quan consisteixin en l’alteració en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu primitiu del contracte.

 

 

La direcció de les obres correspon, com a regla general, als serveis tècnics municipals, els quals dictaran les instruccions necessàries al contractista per a la normal i eficaç realització de les obres i assenyalarà el ritme d’execució convenient.

 

La direcció de l’obra comportarà la responsabilitat en la vigilància sobre seguretat i salut durant l’execució de l’obra, si la Corporació no designa un tècnic específicament competent en aquesta matèria. La direcció facultativa adoptarà les mesures necessàries per autoritzar l'accés a l'obra dels representants designats per les centrals sindicals presents al Pacte per l’Ocupació perquè puguin prestar assistència i assessorament sindical als treballadors en matèria laboral, especialment en relació a la prevenció de riscos laborals i amb les previsions i condicions de seguretat a l'obra.

 

En el cas que la Corporació designi la direcció facultativa de l’obra a tècnics aliens a la Corporació, mitjançant contracte a l’efecte, l’exercici de la direcció comportarà les tasques i les responsabilitats abans esmentades. En aquest cas, caldrà que el tècnic assignat com a director facultatiu de l’obra subscrigui una pòlissa d’assegurança de la responsabilitat professional, a l’aportació de la qual estarà condicionada la signatura dels corresponents contractes de consultoria i assistència.

 

 

El contractista té dret a percebre l’import de l’obra realment executada que en resulti de les certificacions mensuals emeses pel tècnic director, dins dels termes legals establerts.

 

La recepció de l’obra es farà d’acord amb el previst a l’art. 163 a 165 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre), així com al previst a les bases d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament.

 

 

L’empresa adjudicatària del contracte i els subcontractistes han d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb l’execució de les prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 

 

Pel cas que, d’acord amb el previst en l’article 201 de la Llei 30/2007, l’adjudicatari vulgui cedir a un tercer el drets de cobrament corresponents a aquest contracte, haurà d’utilitzar el model que s’acompanya com a annex 1.